Algemene voorwaarden

Identiteit van de onderneming
NS Projects is gevestigd te Binnenveldstraat 63, 3590 Diepenbeek, België, en is ingeschreven onder btw nummer BE0773859367. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en facturen van NS Projects, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Toepasselijkheid en aanvaarding
Door het bevestigen van een offerte, het ondertekenen van een overeenkomst of het laten uitvoeren van werken door NS Projects aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn enkel geldig indien zij vooraf en schriftelijk werden overeengekomen.

Offertes en overeenkomsten
Alle offertes worden opgemaakt op basis van de op dat moment beschikbare informatie en zijn vrijblijvend tot aanvaarding. Offertes zijn geldig gedurende de vermelde geldigheidsduur. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging door de klant. Wijzigingen of bijkomende werken die niet in de oorspronkelijke offerte zijn opgenomen, worden enkel uitgevoerd na akkoord van de klant en kunnen aanleiding geven tot een aangepaste prijs en uitvoeringstermijn.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw, tenzij anders vermeld. De prijs omvat uitsluitend de in de offerte beschreven werken. Onvoorziene omstandigheden, verborgen gebreken aan ondergronden of bijkomende wensen van de klant kunnen aanleiding geven tot een meerprijs.

Voorschot
Voor opdrachten met een totale eindprijs van meer dan 3000 euro wordt een voorschot van 30 procent van het offertebedrag gevraagd. Dit voorschot dient volledig voldaan te zijn vóór de aanvang van de werken. NS Projects behoudt zich het recht voor de uitvoering uit te stellen tot ontvangst van het voorschot.

Uitvoering van de werken
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en met gebruik van kwaliteitsmaterialen. Opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertragingen ten gevolge van weersomstandigheden, leveringsproblemen, onvoorziene technische moeilijkheden of wijzigingen op vraag van de klant geven geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Medewerking van de klant
De klant staat in voor een vlotte toegankelijkheid van de werf en zorgt ervoor dat de ruimtes vrij zijn van obstakels. De klant dient NS Projects tijdig te informeren over relevante technische of structurele elementen die de uitvoering kunnen beïnvloeden. Vertragingen of extra kosten als gevolg van gebrekkige medewerking kunnen worden doorgerekend.

Oplevering en aanvaarding
De werken worden geacht te zijn opgeleverd bij voltooiing. De klant dient de werken bij oplevering te controleren. Eventuele zichtbare gebreken of opmerkingen dienen binnen 7 kalenderdagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld. Bij gebrek aan melding worden de werken definitief aanvaard.

Betaling
Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur en na afloop van de werken. Betaling dient te gebeuren zonder aftrek of compensatie. Bij niet tijdige betaling behoudt NS Projects zich het recht voor verdere prestaties op te schorten.

Laattijdige betaling
Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd conform de wettelijke rentevoet. Daarnaast kan een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend overeenkomstig de geldende wetgeving inzake betalingsachterstand.

Aansprakelijkheid
NS Projects is enkel aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een bewezen fout in de uitvoering van de werken. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de betrokken opdracht. NS Projects kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gevolgschade of schade veroorzaakt door derden.

Overmacht
In geval van overmacht heeft NS Projects het recht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen zonder recht op schadevergoeding. Overmacht omvat onder meer weersomstandigheden, stakingen, ziekte, leveringsproblemen en overheidsmaatregelen.

Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt, België bevoegd.

Nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.